质量瑕疵:因质量问题拒绝验收,维修后逾期责任的承担

关键词:

质量问题、拒绝验收、逾期责任

标题结论:

因开发商建造房屋的质量问题导致维修超过了合同约定的验收期限,其逾期责任应当由开发商承担。

案情介绍:

202x年x月x日,李雷与特能干房地产公司签订了《商品房买卖协议》。

协议约定李雷购买特能干房地产公司开发的288号房屋。

协议签订后,李雷通过贷款的方式支付了购房款。

到了交付日期后,李雷发现该房屋存在较大的质量缺陷,遂要求特能干公司进行维修并拒绝验收。

补修完成后已过验收期限,李雷遂要求公司支付逾期交付的违约金,特能干公司不允。

李雷遂将该公司诉至法院,请求法院判决特能干公司支付违约金。

法院经过审理判决支持李雷的诉讼请求。

普法讲堂:

根据《商品房销售管理办法》第三十条第一款规定“ 房地产开发企业应当按照合同约定,将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。”可知

开放商交付的房屋应当是符合合同约定的使用条件,即合格的房屋质量。

本案中,开发商因质量问题导致房屋尚未按期交付,应当视为逾期交付,按照合同约定缴纳逾期违约金。

发布:法律人钱斌,如若转载,请注明出处:https://www.91lvshi.cn/982.html

(0)
上一篇 2022年4月22日
下一篇 2022年4月22日

相关推荐

  • 遣散员工:公司该如何合法遣散员工?

    2020年2月8日一早被一则公告刷屏“北京K歌之王要与全体员工解除劳动合同。公告中北京K歌之王自称2019年度效益与前几年相比差距很大,由于疫情影响下持续闭店的状态,让公司现有的财…

    2020年2月24日
  • 民间借贷:借款人被抓了,怎么办?

    在民间借贷纠纷之中,有很多意想不到的的事情发生。比如,借款人因为某些原因,已经在看守所关押。 这种情况下怎么办? 很多人会觉得,坏了,借款人被抓走了,找谁要钱去? 实际上不用担心,…

    2020年2月11日
  • 海门刑事辩护律师:协助报案

    海门刑事辩护律师:协助报案 对于刑事报案,当事人向警方报案时,陈述不清,证据准备不足,警方对案件认识也有偏差,故而长时间得不到立案。可以委托律师分析案件,确实构成刑事案件的,委托律…

    2021年1月28日
  • 常州刑事辩护律师:取保候审

    常州刑事辩护律师:取保候审 保释是具保释放、取保释放的简称。为在司法机关被关押的刑事被告人提供担保而准予释放。在实行资本主义的国家或地区,保释须由被告人或其法定代理人、保佐人申请并…

    2021年1月26日